1、甲方要求垫资施工怎么办?

【实务咨询】我公司接到某项工程的招标邀请，了解到中标的一个基 本条件是需要前期垫资1000万元。我公司觉得可以垫资施工，但又 怕甲方投资资金不到位，导致垫资施工后垫资款不能及时支付给我公 司而造成长期拖欠。我公司应该怎么办？

【评估】如果甲方后期建设资金无法筹集或难以到位，将可能致使施 工工程款及垫资款项难以及时支付，也有可能导致工程停工，形成“烂 尾工程”，从而使贵公司的垫资款变成呆坏账。

【支招】为避免风险，贵公司可以在施工合同中约定甲方应当在工程 竣工交付前支付全部或大部分垫资款，否则贵公司可以拒绝交付己经 完工的工程。同时，贵公司可以在施工合同中明确约定垫资款的利息， 如果甲方资金较紧张，一般会同意在合同中约定垫资款利息的。另外， 贵公司也可以在施工合同中约定甲方逾期支付垫资款的，应当向贵公 司支付违约金，如果有可能，贵公司还可以要求甲方提供垫资担保。

2、甲方拖欠工程款，分包人怎么办?

【实务咨询】我公司分包了一商住楼工程中的弱电工程，按照合同约 定，总包单位还拖欠我公司100多万元的工程款。我公司多次要求总 包单位支付，但由于甲方拖欠总包单位800多万元的工程款一直不 付，总包单位暂时没有资金支付拖欠我公司的工程款。我公司应该怎 么办？ 【评估】工程建设中的这种工程款拖欠行为比比皆是。贵公司要求甲 方支付款项时，甲方往往以与贵公司之间没有合同关系为由拒绝支付， 从而使贵公司束手无策。

【支招】根据有关法律规定，贵公司可以通过诉讼或仲裁的途径要求 甲方支付工程款。贵公司在诉讼或仲裁中可以将总包人作为被告或被 申请人，将甲方作为第三人；也可以将甲方作为被告或被申请人，将 总包方作为第三人；也可以将总包人和甲方同时作为被告或被申请人 进行诉讼或仲裁。需要强调的是，甲方只在拖欠总包单位工程款项的 范围内向贵公司承担支付工程款责任。

3、甲方拒不签收联系单怎么办?

【实务咨询】我公司现在正在负责一家工厂的厂房工程的施工，甲方 前段时间口头通知我公司对部分工程材料作调整变更，我公司为此向 甲方递交了关于工程材料调整变更的工作联系单，但甲方拒不签收该 工作联系单，只是催促我公司抓紧施工，并告诉我公司工程材料的调 整变更部分会在厂房工程竣工后一起结算。我公司应该怎么办？

【评估】甲方拒绝签收工程材料调整变更工作联系单主要是为了规避 工程施工中可能引起的工期延长、费用增加以及价款调整。如果贵公 司不递交该工作联系单让甲方签收，那么甲方在施工过程中口头通知 的工程材料调整变更就很可能会因为没有书面证明而在最后的工程 竣工结算中不被甲方认可。

【支招】贵公司当面递交资料，甲方拒绝签收的，贵公司可以以特快 专递的方式寄发，并在快递“内件品名” 一栏中注明所寄发的材料内 容，按时到邮局查询并取得对方签收快递的凭单，也可以在相关网站 上查询并打印快递签收凭单，保留好上述凭单并留存好寄发凭证、费 用发票等，这些证据足以证明对方签收的事实。对于特别重要的资料， 贵公司还可以以挂号公证的方式寄送。

4、甲方拖延验收时怎么办?

【实务咨询】由我公司施工的某厂房工程已经完工，我公司多次要求 甲方组织验收，但其以各种理由为借口拖延不进行验收，并以急需投 产为由开始使用已经完工的厂房。我公司应该怎么办？

【评估】甲方在工程竣工后不及时组织验收，首先是想拖延应当支付 给贵公司的竣工节点工程款，其次是想“造成”贵公司不能按期完工 的局面，要求贵公司承担工期拖延的违约责任。

【支招】首先，按照法律规定，工程未经验收或者验收不合格的，不 得交付使用。所以甲方拖延验收时，贵公司可以拒绝交付工程。其次， 按照建设工程施工合同示范文本的规定，贵公司应按照合同约定的时 间提交竣工验收报告并要求甲方签收，甲方应在收到竣工验收报告后 28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提岀修改 意见。如果甲方收到贵公司提交的竣工验收报告后28天内不组织验 收，或者验收后14天内不提出修改意见，则视为竣工验收报告已被 甲方认可。按照最高人民法院的解释，该工程以承包人提交验收报告 之日为竣工日期。最后，如果甲方不经验收而擅自使用的，其应承担 擅自使用部分的质量责任，但是在建设工程合理使用寿命内地基基础 工程和主体结构质量责任仍由贵公司承担。

......